REPUBLIQUE DUBURUNDI
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° DNCMP/138/F/2020-2021
Date de publication : 06/11/2020
Date de dépôt et ouverture des offres : 25/11/2020
1. L’Agence Routière du Burundi a obtenu du Budget Général de l’Etat un financement destiné à l’exécution des travaux d’entretien du réseau routier.

2. L’Agence Routière du BURUNDI (ARB en sigle) invite, par le présent appel d’offres, les Soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour la fourniture des matériaux de construction utiles pour l’entretien du réseau routier:
Stabilisation du pont Gikoma au PK 6+750 (Lot 1) et du pont Murago au PK 9+800 (Lot 2) sur la RN 9/ Bujumbura-Bubanza.
3. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent mille Francs Burundais (100.000 FBU) dont la moitié, soit Cinquante Mille Francs Burundais (50.000 FBU), à verser au compte n° 1123/178 ouvert à la BRB au nom de l’Agence Routière du Burundi et l’autre moitié, soit Cinquante Mille Francs Burundais (50 000 FBU), à verser au sous-compte n° 1101/001-04 ouvert à la Banque de la République du Burundi au nom de l’OBR.
4. Toute question concernant le présent Appel d’Offres sera adressée à la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi quartier KABONDO, Avenue HEHA, Tél: 22222940, B.P : 6675 Bujumbura, Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
5. Les offres doivent être déposées sous plis fermés à l’adresse indiquée ci-dessus (Secrétariat de la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi) au plus tard le 25/11/2020 à 9 heures 00 minutes (heure locale) et doivent être accompagnées d’une garantie bancaire d’un montant d’un million (1 000 000 FBU) de francs burundais.
6. Les offres déposées resteront valides pour une période de 90 jours calendriers à compter de la date de dépôt des offres.
7. Les plis seront ouverts en présence représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 25/11/2020 à 9 heures 30 minutes (heure locale) dans la salle des réunions de l’Agence Routière du Burundi.

                                                                                                                            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE ROUTIÈRE DU BURUNDI
                                                                                                                              Ing. Emile NDAYISABA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° DNCMP/ 136 / F/2020-2021  POUR LA FOURNITURE  DU MATERIEL DE BUREAU A LA CELLULE DE SUIVI DE L’EXECUTION DU PROJET MULTINATIONAL DE REHABILITATION DE LA ROUTE RUMONGE-GITAZA ET KABINGO-KASULU-MANYOVU. 

Date de publication                                                   : le   05  / 11  /2020

Date    d’ouverture des offres                                  : le    24   / 11     /2020

1.      Objet :

L’Agence Routière du BURUNDI (ARB en sigle) invite, par le présent appel d’offres, les Soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour la fourniture  du matériel de bureau et des services connexes d’entretien du matériel à la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet (CSEP) multinational de réhabilitation de la route Rumonge-Gitaza et Kabingo-Kasulu-Manyovu établie au sein de l’Agence Routière du Burundi. 

2. Financement du marché

Les fonds nécessaires pour la fourniture  faisant objet du présent Avis d’Appel d’Offres proviennent des fonds de la Contrepartie au projet Exercice  2020-2021. A  ce titre, le marché est  exonéré de toutes les taxes, impôts, droits de douanes, redevances et cotisations.

3. Mode de passation du Marché

La passation de ce marché sera conduite par un Appel d’Offres  Ouvert  National tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi.

4. Allotissement

Le marché est fait de UN lot : Matériel de bureau +

                      Cartouches et consommables d’imprimante

5. Consultation et  acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de L’Agence Routière du Burundi moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Cent mille Francs Burundais (100.000 FBU) à verser au compte n° 1101/197 : « PJT MRR-Rumonge-Gitaza-Kabingo-Kasulu-Manyovu/BIF» ouvert à la BRB au nom du Fonds de Contrepartie du Projet multinational de réhabilitation de la route Rumonge-Gitaza et Kabingo-Kasulu-Manyovu.

Toute question concernant le présent  Appel d’Offres sera adressée au secrétariat de la Direction Générale de l’ARB , quartier KABONDO,  n°12, Tél: 22222940, B.P : 6675 Bujumbura.

6. Visite des lieux.

Une visite des lieux pour inspecter les imprimantes qui seront fournies en cartouches et consommables sera organisée à l’intention des soumissionnaires ayant acheté le DAO et qui le souhaitent en date du 17 / 11 /2020 à partir de 9 heures 00.

7. Caution bancaire de soumission

 Chaque offre sera accompagnée d’une garantie bancaire de soumission de Cinq Cent Cinquante Mille Francs Burundais (500.000 FBU).

8. Présentation des offres

Les offres doivent être rédigées en langue française. Les formulaires de soumission types sont inclus dans le Dossier d’Appel d’Offres. Le format et les dispositions doivent être respectés. Les offres doivent être paginées, paraphées et comprendre une table des matières.

Les offres rédigées en quatre exemplaires dont un original et trois copies marquées comme tels seront contenues dans une enveloppe fermée et déposées au secrétariat de la Direction Générale de l’ARB au plus tard le…/…/2020 à 9heures  pour être enregistrées. L’enveloppe portera la mention «Offre pour la fourniture du matériel de bureau à l’ARB» - A n’ouvrir qu’en séance publique ».

9. Dépôt des offres

 Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée  ci-dessus au plus tard le …24…./…11……/2020 à 9 heures précise.

10. Validité des Offres

 Les offres déposées resteront valides pour une période de 90 jours calendriers à compter de la date de dépôt des offres.

12. Ouverture des Offres

 L’ouverture des offres aura lieu en séance publique, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants, et d’un représentant de la DNCMP,  le même jour le …24.../.11../2020, à 09 heures 30 minutes dans la salle des réunions de l’ARB.

Les soumissionnaires présents au moment de l’ouverture des offres devront signer un document des présences qui sera annexé au procès-verbal d’ouverture des offres qui sera contresigné par tous les soumissionnaires présents et transmis à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics.

                                    Fait à Bujumbura, le …../……/2020

                                     LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE ROUTIÈRE DU BURUNDI

                                                                          Ing. Emile NDAYISABA

1
REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DE L’EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX
AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
REGISTRE DES FOURNISSEURS
DOSSIER D’ENREGISTREMENT
NOM DE FOURNISSEUR
CACHET
SEPTEMBRE 2020
2
AVIS D’APPEL D’ENREGISTREMENT No1

L’Agence Routière du Burundi (ARB) envisage de procéder à un enregistrement des Fournisseurs en vue de sélectionner les Fournisseurs qualifiés, intéressés à être consultées dans le cadre de consultations qui seront lancées ultérieurement pour la fourniture des matériaux de construction, du lubrifiants, des pièces de rechange, carburant, réparation des véhicules (Garage) ainsi que le matériel de bureau pour l’exécution des travaux prévus dans son programme annuel d’entretien routier.
Les Fournisseurs intéressés à faire acte de candidature peuvent retirer le dossier d’enregistrement à l’adresse suivante :
AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
AVENUE HEHA
Tél : (257) 22 22 29 40
Fax : (257) 22 22 09 59
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site web: www.agenceroutiereduburundi.bi
B.P.6675 Bujumbura
Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé ou envoyés à l’ARB à l’adresse ci-dessus et porter expressément la mention « Demande d’Enregistrement pour la fourniture»
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE
ROUTIERE DU BURUNDI
Ing. Emile NDAYISABA.-
3
Lettre de candidature
A Monsieur le Directeur Général de l’Agence
Routière du Burundi
à
BUJUMBURA
Objet : Demande d’Enregistrement pour la fourniture
Monsieur le Directeur Général,
Nous soussignés,……………………….avons l’honneur de proposer notre candidature à titre de Fournisseur conformément aux dispositions du dossier d’enregistrement.
Nous joignons à la présente lettre de candidature, l’ensemble des documents énumérés dans le dossier d’enregistrement.
Nous déclarons sur l’honneur que les renseignements qui sont joints à notre candidature sont vrais et exacts et nous comprenons que toute fausse déclaration entrainera automatiquement le rejet de notre demande.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de notre considération distinguée.
- Signature du représentant habilité :
- Nom et titre du signataire :
- Adresse complète :
4
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
IDENTIFICATION
1
Nom ou raison social
2
Forme juridique actuelle
3
No Registre de Commerce
4
No d’identification fiscale
5
Date de création
6
Capital
7
Adresse physique : rue et no
8
Boite postal
Ville – Province
9
Téléphone : fixe
Mobile
Fax :
E-mail :
10
NIF
11
Référence Bancaire
Banque No de compte
12
Responsable habilité à signer les documents relatifs aux marchés
Nom et prénom :
Fonction
5
Composition du dossier
Les demandes d’enregistrement dûment complétées et cachetées doivent être déposées ou envoyées à l’adresse de l’Agence Routière du Burundi telle qu’indiquée dans l’avis.
Elles devront porter expressément la mention « demande d’enregistrement pour la fourniture».
Le dossier de demande d’enregistrement doit contenir obligatoirement toutes les pièces telles qu’indiquées ci-dessous.
Pièces administratives à joindre en un seul exemplaire :
1) Copie du registre de commerce
2) No d’identification fiscale
6

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL PRECEDE D’UNE PREQUALIFIQUATION N°DNCMP/79/T/2019-2020 RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN POSTE DE PEAGE/PESAGE A MAGEYO SUR LA RN1.
Date de publication : 21/04/2020
Date d’ouverture des offres : 11/05/2020
Objet
L’Agence Routière du Burundi invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux d’aménagement d’un poste à péage/pesage Mageyo sur la RN1.
Il s’agit des entreprises ou Groupement d’Entreprises suivants :

1
MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
RELANCE DE L’AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR PREQUALIFIQUATION
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN POSTE A PEAGE ET PESAGE A MAGEYO SUR LA RN1
FINANCEMENT : AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
Le présent avis d’appel d’offre à Manifestation d’Intérêt porte sur les "Travaux d’aménagement d’un poste de péage/pesage à MAGEYO sur la RN1" en un seul lot.
L’aménagement du poste de péage/pesage doit comprendre :

- Les Travaux préparatoires ;
- Les Travaux de terrassements et transport ;
- Les Travaux de chaussée ;
- Les travaux d’assainissement ;
- La Signalisation et équipements de sécurité ;
- Les Bâtiments-Auvent-Cabines ;
- Les Travaux de Génie-civil ;
- La Voirie et réseaux divers ;
- L’Equipement et montage du péage/pesage automatique ;
- La formation du personnel.
1. Il est adressé aux Entreprises et/ou Groupement d’entreprises tant nationaux ou internationaux opérant dans le domaine du Bâtiment, Travaux Publics et électroniques justifiant des capacités administratives, techniques et financières requises.
2. L’Agence Routière du Burundi invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus. Les entreprises ou groupement d’entreprises intéressées doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les travaux en fournissant :
- Une liste du personnel requis
- Une liste du matériel
- La liste des références et contrat des travaux similaires et analogues
Le personnel exigé est suivant :
 Un Directeur des travaux : il doit être un Ingénieur de Génie Civil (Bac+4 au moins) bénéficiant d’une expérience générale minimale de 5 ans, avoir été directeur des travaux routiers au moins deux fois.
 Conducteur de travaux : il doit être Technicien A2, bénéficiant d’une expérience générale minimale de 10 ans et avoir été Chef de Chantier au moins 5 fois dans les travaux routiers.
 Responsable Electrique : il doit être un Ingénieur de Génie électrique (Bac+4 au moins), ayant de bonnes connaissances dans le domaine de l’électrotechnique, ayant au moins une expérience générale de 5 ans et avoir exécuté au moins 02 travaux d’automatisation.
2
Responsable Télécommunication : il doit être un Ingénieur Télécommunication (Bac+4 au moins), ayant de bonnes connaissances dans le domaine des télécommunications. Il doit bénéficier d’une expérience générale minimale de 05 ans et avoir presté dans le domaine des Télécoms au moins pour deux projets des télécommunications.
Responsable Informatique : il doit être un Ingénieur en Informatique (Bac+4), ayant de bonnes connaissances dans le domaine de l’informatique des réseaux et logiciels. Il doit bénéficier d’une expérience générale minimale de 05 ans et avoir presté 2 fois au moins dans le domaine de l’informatisation des systèmes automatisés.
Responsable du Laboratoire Géotechnique : il doit être un Ingénieur de Génie Civil (Bac+4) ou un Ingénieur de Travaux publics (Bac+3), ayant de bonnes connaissances dans le domaine de la géotechnique routière. Il doit bénéficier d’une expérience minimale de 05 ans et avoir été Géotechnicien au moins deux fois dans les travaux routiers.
Responsable Topographie : il doit être un Technicien A2 en Topographie possédant des connaissances en Topographie, bénéficiant d’une expérience générale de 10 ans et avoir exécuté les travaux de topographie au moins 3 fois.
Le matériel exigé :
 1 Bulldozer
 3 Chargeurs
 1 Pelle-excavateur sur chenilles
 2 Compacteurs
 2 Niveleuses
 1 Finisseur
 1 Grues sur pneus
 1 Centrale à béton 10 m3/h
 6 Camions bennes
 1 Camions citernes à eau de 10 m3
 1Camions citernes à carburant
 1 Porte char
 1Camions toupies de 6 m3
 1Camion lubrifiant
 2Véhicules légers de chantier
 1Bétonnière de 500 l
 1 Compresseur
 1 Balayeuse
Les références techniques :
1. L’expérience générale de l’Entreprise et/ou Groupement d’Entreprises avec les PV de réception provisoire ou définitive d’au moins 5 ans dans les travaux de construction.
2. Présenter des références dans les travaux de construction, d’équipement, et d’automatisation d’un poste de péage/pesage.
3
Les dossiers de manifestation d’intérêt, sont à déposer au plus tard le vendredi le 03 avril 2020 à 9 heures 00 mn (heure locale), accompagnés de la mention "Manifestation d’intérêt pour les travaux d’aménagement d’un poste de péage/pésage sur la RN1 à MAGEYO
La langue de travail sera le français.
N.B : Les entreprises ayant manifesté leurs intérêts sont informés que leurs offres restent valides et peuvent être améliorées.
Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous :
La Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi
BP : 6675 Bujumbura/ Burundi
Tél. : +257 22 22 29 40
Fax. : +257 22 22 09 59
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Avec copie à :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site Web: www. agenceroutièreduburundi.bi
                                                                                                                                                       LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI
                                                                                                                                                                   Ing. Emile NDAYISABA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National N° DNCMP/73/T/2019-2020 relatif
aux travaux de réhabilitation localisée des routes bitumées
Date de publication : 20/03/2020
Date d’ouverture des offres : 08 /4/2020
1. Objet
L’Agence Routière du Burundi invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux de réhabilitation localisée des tronçons sur la RN 1, RN 3, RN 4, RN 7 et le centre ville de Bujumbura sur les Boulevards de l’Indépendance, de l’Unité et sur l’Avenue de Buconyori.

2. Financement du marché
L’Agence Routière du Burundi a obtenu un financement destiné à l’exécution des travaux de réhabilitation localisée des tronçons sur la RN 1, RN 3, RN 4, RN 7 et le centre ville de Bujumbura sur les Boulevards de l’Indépendance, de l’Unité et sur l’Avenue de Buconyori.
Une partie de ces sommes accordées au titre de ce projet sera utilisée par « L’Autorité contractante » pour effectuer les paiements prévus dans le cadre de l’exécution pour les travaux de réhabilitation localisée des tronçons sur la RN 1, RN 3, RN 4, RN 7 et le centre ville de Bujumbura sur les Boulevards de l’Indépendance, de l’Unité et sur l’Avenue de Buconyori.
3. Spécification du marché
Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont constitués d’un seul lot.
Les soumissionnaires retenus devront achever les travaux dans un délai de 6 mois calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
4. Conditions de participation
La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales [qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires] et possédant les conditions juridiques, techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution du marché.
Ne peut participer à l’appel d’offres tout soumissionnaire concerné par l’une des règles d’incapacité énumérée à l’article 161 du Code des Marchés publics.
5. Consultation et acquisition du dossier d’appel d’offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de L’Agence Routière du Burundi moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trois cent mille Francs Burundais (300.000 FBU) dont la moitié, soit Cent Cinquante Mille Francs Burundais (150.000 FBU),
à verser au compte n° 1123/178 ouvert à la BRB au nom de L’Agence Routière du Burundi et l’autre moitié, soit Cent Cinquante Mille Francs Burundais (150 000 FBU), à verser au sous-compte n° 1101/001-04 ouvert à la Banque de la République du Burundi au nom de l’OBR.
6. Dépôt des offres
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 08/04/2020 avant 9 heures 00 précise et être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant de deux million Francs Burundais (2.000.000 FBU). Cette garantie sera sous forme de caution bancaire et devra être valide pour une période de 90 jours calendaires à partir de la date d’ouverture des plis.
7. Ouverture des plis
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 08/04/2020 à 9 heures 30 minutes dans la salle des réunions de la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi.
8. Réunion d’information et/ou visite de site
Une visite de site sera organisée le 30/03/2020 à 9 heures. Le lieu de rencontre est fixé à la Direction Générale de L’Agence Routière du Burundi à 8 heures 00 min.
9. Présentation de l’offre
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission de deux million Francs Burundais (2.000.000 FBU).
Les offres devront être soumises à la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi, quartier Kabondo, Avenue Heha, Tél : 22 22 29 40, BP 66 75 Bujumbura
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. au plus tard le 08/04/2020 à 9 heures 00 min. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de quatre vingt dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.
11. Date limite de dépôt des offres
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus1 au plus tard le 08/04/2020 avant 9 heures 00 min
Toute offre reçue après la date et heure limite ne sera pas prise en considération.
12. Séance d’ouverture des offres
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture en date du 08/04/2020 à 9heures 30 minutes à la Direction de L’Agence Routière du Burundi, Quartier Kabondo, Avenue Heha.
Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, un Cadre requis par l’Autorité Contractante auprès de la DNCMP peut assister à la séance d’ouverture des offres. Il dresse un rapport du déroulement de la séance et donne copie à l’Autorité Contractante. Il ne signe pas sur le procès-verbal d’ouverture des offres.
Une offre remplissant toutes les conditions ci-dessus énumérées est déclarée avoir satisfait aux critères de qualification ci-dessus.
Toute autre information utile pour la préparation des offres est renseignée dans le Dossier d’Appel d’Offres.                                                                                                                                                                            LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE ROUTIÈRE DU BURUNDI                                                                                                                                                                                                Ing. Emile NDAYISABA

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National N° DNCMP/71/T/2019-2020 relatif aux travaux d’urgence de remplacement d’une buse au PK 12+500 et d’enlèvement des éboulements sur la RN 1 du PK 8+200 au PK 34+000 (AAOON)
Date de publication : 17 /03/2020
Date d’ouverture des offres : 07 /04/2020

1. Objet
L’Agence Routière du Burundi invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux d’urgence de remplacement d’une buse au PK 12+500 et d’enlèvement des éboulements sur la RN 1 du PK 8+200 au PK 34+000.
2. Financement du marché
Le financement du marché est assuré par l’Agence Routière du Burundi (ARB). Ce financement est destiné à l’exécution des travaux d’urgence de remplacement d’une buse au PK 12+500 et d’enlèvement des éboulements sur la RN 1 du PK 8+200 au PK 34+000.
Une partie de ces sommes accordées au titre de ce projet sera utilisée par « L’Autorité contractante » pour effectuer les paiements prévus dans le cadre de l’exécution pour les travaux d’urgence de remplacement d’une buse au PK 12+500 et d’enlèvement des éboulements sur la RN 1 du PK 8+200 au PK 34+000.
3. Spécification du marché
Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont constitués d’un seul lot.
Il s’agit des travaux d’urgence de remplacement d’une buse au PK 12+500 et d’enlèvement des éboulements sur la RN 1 du PK 8+200 au PK 34+000.
Les soumissionnaires retenus devront achever les travaux dans un délai de 5 mois calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
4. Conditions de participation
La participation au marché est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales [qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) de soumissionnaires] et possédant les conditions juridiques, techniques et les capacités financières nécessaires à l’exécution du marché.
Ne peut participer à l’appel d’offres tout soumissionnaire concerné par l’une des règles d’incapacité énumérée à l’article 161 du Code des Marchés publics.
5. Consultation et acquisition du Dossier d’Appel d’Offres
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de L’Agence Routière du Burundi moyennant le paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille Francs Burundais (200.000 FBU) dont la moitié, soit Cent Mille Francs Burundais (100.000 FBU), à verser au compte n° 1123/178 ouvert à la BRB au nom de L’Agence Routière du Burundi et l’autre
moitié, soit Cent Mille Francs Burundais (100 000 FBU), à verser au sous-compte n° 1101/001-04 ouvert à la Banque de la République du Burundi au nom de l’OBR
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 07/04/2020 avant 9 heures 00 précise et être accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant de trois millions de Francs Burundais (3.000.000 FBU). Cette garantie sera sous forme de caution bancaire et devra être valide pour une période de 90 jours calendaires à partir de la date d’ouverture des plis.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 07/04./2020 à 9heures 30 minutes dans la salle des réunions de la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi.
6. Réunion d’information et/ou visite de site
Une visite de site sera organisée le 26/03./2020 à 9 heures. Le lieu de rencontre est fixé à la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi à 8 heures 00 min.
7. Présentation de l’offre
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission de trois millions de francs Burundais (3.000.000 Fbu) délivrée par une banque agréée ou toute autre institution financière agréée
Les offres devront être soumises à la Direction Générale de L’Agence Routière du Burundi, quartier Kabondo, Avenue Heha, Tél : 22 22 29 40, BP 66 75 Bujumbura
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. au plus tard le 07/04/2020 à 9heures 00 min. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Validité des offres
Les offres sont valables pendant une période de quatre vingt dix (90) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.
9. Date limite de dépôt des offres
Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus1 au plus tard le 07/04/2020 avant 9 heures 00 min
Toute offre reçue après la date et heure limite ne sera pas prise en considération.
10. Séance d’ouverture des offres
Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture en date du 07/04/2020 à 9heures 30 minutes à la Direction de L’Agence Routière du Burundi, Quartier Kabondo, Avenue Heha.
Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, un Cadre requis par l’Autorité Contractante auprès de la DNCMP peut assister à la séance d’ouverture des offres. Il dresse un rapport du déroulement de la séance et donne copie à l’Autorité Contractante. Il ne signe pas sur le procès-verbal d’ouverture des offres.
Une offre remplissant toutes les conditions ci-dessus énumérées est déclarée avoir satisfait aux critères de qualification ci-dessus.
Toute autre information utile à la préparation des offres est renseignée dans le Dossier d’Appel d’Offres.